Fecha de entrada en vigor: [Insertar fecha]
Al utilizar los servicios proporcionados por Ludamia Florida Construction LLC (“nosotros”, “nuestro” o “nos”), usted (“el cliente”) acepta los siguientes Términos y Condiciones. Estos Términos rigen el uso de nuestros servicios, ya sea a través de nuestro sitio web o mediante la interacción directa con nuestra empresa.
1. Servicios prestados
Ofrecemos una gama de servicios de construcción y renovación, que incluyen, entre otros, servicios de demolición, instalación o eliminación de aislamiento, estructuras, paneles de yeso, pisos, , pintura, electricidad y plomería. Todas las solicitudes de servicio están sujetas a disponibilidad y se llevan a cabo de acuerdo con el alcance del trabajo y el cronograma acordados.
2. Cotizaciones y estimaciones
- Todas las cotizaciones y estimaciones proporcionadas se basan en el alcance del trabajo discutido durante la consulta inicial. Cualquier cambio en el alcance del proyecto puede resultar en cargos adicionales.
- Las cotizaciones son válidas durante 30 días a partir de la fecha de emisión, a menos que se especifique lo contrario.
3. Pagos y facturación
- Es posible que se requiera un depósito antes de que comience el trabajo. El pago final vence una vez finalizado el proyecto, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
- Aceptamos pagos a través de varios métodos, incluyendo tarjetas de crédito y transferencias bancarias. Se proporcionará una factura detallada que describa todos los costos y servicios prestados.
- Los pagos atrasados pueden incurrir en cargos adicionales, y la falta de pago dentro del plazo acordado puede resultar en la interrupción del trabajo o acciones legales.
4. Cambios en el trabajo
- Cualquier modificación al alcance del trabajo acordado debe documentarse por escrito y puede resultar en costos adicionales o cambios en el cronograma del proyecto.
- Nos reservamos el derecho de ajustar los cronogramas del proyecto debido a circunstancias imprevistas, como retrasos climáticos, escasez de materiales u otros factores fuera de nuestro control.
5. Política de cancelación
- Los clientes pueden cancelar sus solicitudes de servicio hasta [insertar plazo de cancelación] antes de la fecha de inicio del proyecto. Las cancelaciones realizadas después de este período pueden resultar en una tarifa de cancelación.
- Si no podemos completar el proyecto debido a razones fuera de nuestro control, nos reservamos el derecho de rescindir el acuerdo y emitir un reembolso parcial, sujeto al trabajo completado.
6. Garantías
- Ofrecemos una garantía de [insertar período de garantía] en todos los servicios de mano de obra e instalación. Los materiales están sujetos a las garantías del fabricante.
- Esta garantía no cubre daños causados por mal uso, negligencia, desastres naturales o modificaciones no autorizadas.
7. Responsabilidad
- Si bien nos esforzamos por brindar servicios de alta calidad, no somos responsables de ningún daño que surja de retrasos, circunstancias imprevistas o eventos fuera de nuestro control.
- Nuestra responsabilidad por cualquier reclamación que surja de o esté relacionada con este acuerdo se limita a la cantidad pagada por el cliente por el servicio específico en cuestión.
8. Responsabilidades del cliente
- El cliente es responsable de proporcionar información precisa sobre el proyecto, incluido el acceso a la propiedad, la ubicación de los servicios públicos y los permisos aplicables.
- El cliente debe asegurarse de que el área de trabajo esté libre de pertenencias personales y que las mascotas, los niños u otras personas no interfieran con el proceso de trabajo.
9. Uso de subcontratistas
- Podemos utilizar subcontratistas para completar partes específicas del trabajo. Todos los subcontratistas están sujetos a los mismos estándares de calidad y supervisión que nuestros empleados directos.
10. Propiedad intelectual
Todo el contenido, los logotipos y las marcas comerciales utilizadas en nuestro sitio web o materiales de marketing son propiedad de Ludamia Florida Construction LLC. No puede usar, reproducir ni distribuir ningún contenido sin nuestro permiso expreso por escrito.
11. Legislación aplicable
Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes del estado de Florida. Cualquier disputa que surja de estos términos se resolverá en los tribunales ubicados en Deltona, Florida.
12. Cambios en los términos
Nos reservamos el derecho de modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento. Cualquier cambio se publicará en nuestro sitio web y se aplicará a todos los servicios prestados en el futuro.
13. Información de contacto
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estos Términos y Condiciones, comuníquese con nosotros en:
- Correo electrónico: ludamiafloridaconstruction@outlook.com
- Teléfono: (321)380-9988
- Dirección postal: [Insertar dirección postal
